Travaux Réservé PME
TRAVAUX DE LA PEINTURE EXTERIEURE DE LA COUR D'APPEL ET DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE KHOURIBGA -PROVINCE DE KHOURIBGA - EN LOT UNIQUE.
Recevez les nouveaux appels d'offres par email
Chaque matin, les consultations publiées la veille dans vos domaines — gratuit, désinscription en un clic.
Résumé
Les prestations portent sur la réalisation en lot unique des travaux de réfection et d'application de peinture extérieure sur les bâtiments de la Cour d'appel et du Tribunal de première instance de Khouribga. Le détail estimatif prévoit un forfait de décapage des enduits défectueux et dégradés sur les murs extérieurs avec évacuation des gravois en décharge publique, l'application d'un système de peinture extérieure acrylique en phase aqueuse satinée en deux couches après primaire d'impression et traitement des fissures sur 6 200 m², la réalisation d'un revêtement de façade en enduit de type pasta chino finition grattée d'une épaisseur minimale de 15 mm avec pose de profilés de fractionnement sur 200 m², ainsi que la mise en peinture laquée sur menuiseries métalliques comprenant nettoyage, primaire et deux couches de finition sur 900 m². Les interventions se déroulent sur les façades extérieures des deux juridictions sises à Khouribga, dans un délai contractuel de 30 jours calendaires assorti d'un délai de garantie d'un an. L'entrepreneur doit assurer une présence permanente sur les lieux, consacrer au moins 10 % des effectifs à la main-d'œuvre locale et limiter une éventuelle sous-traitance à 50 % du marché tout en conservant à sa charge directe la peinture extérieure acrylique. La consultation est expressément réservée aux très petites, petites et moyennes entreprises, coopératives et auto-entrepreneurs.
Informations clés
| Acheteur public | SOUS DIRECTEUR REGIONAL DE LA COURS D'APPEL DE KHOURIBGA |
|---|---|
| Référence | 16/DPJKHOURIBGA/2026 |
| Type | Travaux |
| Catégorie | Travaux |
| Lieu d'exécution | KHOURIBGA |
| Procédure | Appel d'offres ouvert simplifié | Sur offre de prix |
| Date limite de remise des plis | 23 septembre 2026 |
| Estimation de l'administration | 200 220 MAD |
| Caution provisoire | 3 000 MAD |
| Réservé PME / auto-entrepreneurs | Oui |
Source : portail officiel des marchés publics du Maroc.
Analyse complète du dossier de consultation
Bidalio télécharge le DCE, en extrait par IA les conditions de participation (caution, agréments, références exigées, visite des lieux, pièces à fournir) et calcule la compatibilité avec le profil de votre entreprise.