Travaux
Travaux d’efficacité énergétique et installations des centrales photovoltaïques pour l’alimentation électrique de la Cour d’Appel de Nador et le Tribunal de Première Instance de Driouch en lot unique.
Recevez les nouveaux appels d'offres par email
Chaque matin, les consultations publiées la veille dans vos domaines — gratuit, désinscription en un clic.
Résumé
Le marché comprend la réalisation d'installations photovoltaïques en toiture sur deux sites judiciaires : la Cour d'Appel de Nador pour une puissance installée de 68 kWc et le Tribunal de Première Instance de Driouch pour une puissance de 25 kWc. Les prestations s'exécutent en autoconsommation sans injection dans le réseau public (dispositif zéro export). Elles incluent la fourniture et la pose des structures en acier galvanisé avec socles en béton préfabriqué (50 kg) sans perçage des toitures, la réalisation d'essais de chargement des dalles, la pose de modules photovoltaïques d'au moins 660 Wc, d'onduleurs triphasés, de coffrets de jonction DC IP65, de tableaux BT, de câblages et de chemins de câbles métalliques. S'y ajoutent l'installation d'horloges programmables pour le pilotage des climatiseurs Split-system, un système de supervision et de contrôle SCADA avec datalogger, des panneaux d'affichage numérique LED, la mise à la terre unifiée (< 10 Ohms) ainsi que la fourniture et la pose de 22 lampadaires solaires 300W IP65 sur le site de Nador. Le délai d'exécution est de 6 mois.
Informations clés
| Acheteur public | DIRECTION PROVINCIALE DE LA JUSTICE DE NADOR |
|---|---|
| Référence | 06/2026 |
| Type | Travaux |
| Catégorie | Travaux |
| Lieu d'exécution | NADOR, DRIOUCH |
| Procédure | Appel d'offres ouvert | Sur offre de prix |
| Date limite de remise des plis | 8 septembre 2026 |
| Estimation de l'administration | 821 160 MAD |
| Caution provisoire | 15 000 MAD |
| Qualifications requises | Equipement / J- Electricite / J.3- Travaux d’installation électrique de plaques solaires / Classe 4 |
| Visite des lieux | 01/09/2026 10:30, La visite des lieux facultative est programmée pour le 01/09/2026 à 10:30, lieu de départ : la direction provinciale de la justice de Nador sise au 3ème étage, immeuble AHANNOUCH, Avenue la méditerranée. |
| Réservé PME / auto-entrepreneurs | Non |
Source : portail officiel des marchés publics du Maroc.
Analyse complète du dossier de consultation
Bidalio télécharge le DCE, en extrait par IA les conditions de participation (caution, agréments, références exigées, visite des lieux, pièces à fournir) et calcule la compatibilité avec le profil de votre entreprise.