Services
ETUDES TECHNIQUES, ASSISTANCE ET SUIVI DES TRAVAUX D'INSTALLATION D’UN SYSTEME DE CABLAGE INFORMATIQUE ET DE TELEPHONIE IP DANS LA COUR D'APPEL DE MARRAKECH ET AU TRIBUNAL DE 1ERE INSTANCE DE MARRAKECH (POLE PENALE), EN LOT
Recevez les nouveaux appels d'offres par email
Chaque matin, les consultations publiées la veille dans vos domaines — gratuit, désinscription en un clic.
Résumé
La prestation porte sur la réalisation d'études techniques complètes, l'assistance et le suivi d'exécution des travaux d'installation d'infrastructure réseau et de téléphonie sur IP au sein de deux édifices judiciaires : le bâtiment de la Cour d'Appel de Marrakech et celui du Tribunal de Première Instance de Marrakech (pôle pénal). La mission se structure en deux étapes contractuelles distinctes pour une durée globale de 15 mois. La première phase, d'une durée de 3 mois, regroupe le diagnostic de l'installation existante, les études d'avant-projet sommaire et détaillé avec plans de réhabilitation des locaux serveurs et répartiteurs, l'élaboration du projet d'exécution incluant spécifications techniques et métrés, ainsi que la confection des dossiers de consultation des entreprises et l'assistance au jugement des offres de travaux. La seconde phase, fixée à 12 mois, englobe le suivi de chantier, la direction technique des travaux, la vérification des décomptes et situations mensuelles, l'élaboration du dossier des ouvrages exécutés, ainsi que l'assistance aux opérations de réceptions provisoire et définitive. Le titulaire doit mobiliser une équipe fixe composée d'un ingénieur chef de projet et d'un technicien spécialisé, avec interdiction contractuelle de recourir à la sous-traitance.
Informations clés
| Acheteur public | Sous Direction Régionale auprès de la Cour d'Appel Marrakech |
|---|---|
| Référence | 29/2026/DPJM |
| Type | Services |
| Catégorie | Services |
| Lieu d'exécution | MARRAKECH |
| Procédure | Appel d'offres ouvert | Sur offre de prix |
| Date limite de remise des plis | 21 octobre 2026 |
| Estimation de l'administration | 148 200 MAD |
| Caution provisoire | 2 500 MAD |
| Agréments requis | D15- Courant fort et courant faible pour bâtiments à tous usages |
| Réservé PME / auto-entrepreneurs | Non |
Source : portail officiel des marchés publics du Maroc.
Analyse complète du dossier de consultation
Bidalio télécharge le DCE, en extrait par IA les conditions de participation (caution, agréments, références exigées, visite des lieux, pièces à fournir) et calcule la compatibilité avec le profil de votre entreprise.