Fournitures Réservé PME
achat de mobilier et de matériel de bureau pour la cour d’appel de kénitra et les tribunaux de son ressort : provinces de kénitra, sidi kacem et sidi slimane -en lot unique-
Recevez les nouveaux appels d'offres par email
Chaque matin, les consultations publiées la veille dans vos domaines — gratuit, désinscription en un clic.
Résumé
La consultation porte sur la fourniture, le transport et l'installation d'équipements mobiliers et bureautiques destinés à la Direction Provinciale de la justice de Kénitra ainsi qu'aux juridictions et bâtiments relevant du ressort de la Cour d'appel de Kénitra, couvrant les provinces de Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane. Les prestations sont réparties en un bordereau comprenant onze prix unitaires : deux bureaux de président en placage bois avec meuble retour porteur électrifié, deux tables basses assorties, trois fauteuils président en cuir véritable à dossier haut synchrone, six fauteuils visiteurs président en cuir, deux armoires bibliothèques vitrées, deux salons complets en cuir (canapés trois, deux et une places), deux tables basses de salon, soixante-deux fauteuils de travail ergonomiques réglables avec têtière, deux photocopieuses multifonctions laser monochromes 32 ppm avec consommables initiaux, quatre ensembles modulaires de postes de travail pour quatre personnes avec cloisons séparatives et caissons, ainsi que deux purificateurs d'air professionnels dotés de filtres HEPA/charbon actif et modules UV-C. Le délai contractuel global de livraison est fixé à 30 jours calendaires à compter de l'ordre de service. Le titulaire assume une garantie technique intégrale d'un an avec astreinte d'intervention sous 4 heures et remplacement ou réparation sous 5 jours ouvrables. La sous-traitance est strictement interdite sur ce marché.
Informations clés
| Acheteur public | DIRECTEUR PROVINCIALE DE LA JUSTICE DE LA CIRCONSCRIPTION JUDICIAIRE DE LA COUR D'APPEL DE KENITRA |
|---|---|
| Référence | 41/2026/DPJK |
| Type | Fournitures |
| Catégorie | Fournitures |
| Lieu d'exécution | KENITRA, SIDI KACEM, SIDI SLIMANE |
| Procédure | Appel d'offres ouvert simplifié | Sur offre de prix |
| Date limite de remise des plis | 8 octobre 2026 |
| Estimation de l'administration | 989 400 MAD |
| Caution provisoire | 19 000 MAD |
| Réservé PME / auto-entrepreneurs | Oui |
Source : portail officiel des marchés publics du Maroc.
Analyse complète du dossier de consultation
Bidalio télécharge le DCE, en extrait par IA les conditions de participation (caution, agréments, références exigées, visite des lieux, pièces à fournir) et calcule la compatibilité avec le profil de votre entreprise.